Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договоров на выполнение работ по: разработке проектно-сметной документации водоснабжения и канализования, на организацию сети связи, по перепланировке объекта; - страница 15

^ ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Проект для лотов №№1,2


ДОГОВОР №

на выполнение проектных работ


г. Москва «____»___________ 20__ г.


Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации коммуникационных коллекторов "Москоллектор", именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице генерального директора Мосина Г.Н., действующего на основании Устава с одной стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, в лице _, действующего на основании , с другой стороны, в соответствии с решением комиссии (протокол от «___» __________ 20 г. № _________), заключили настоящий Договор:

^ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ЗАКАЗЧИК поручает и оплачивает, а ПОДРЯДЧИК принимает на себя обязательства по выполнению проектных работ по _________________________________________.

1.2. ПОДРЯДЧИК имеет свидетельство СРО № _____________ выданное «___» _________20___г. ________________________________________________ на право выполнения работ, обусловленных настоящим Договором, копия которого прилагается к Договору.

1.3. Сроки выполнения работ определяются графиком производства работ (приложение № ___), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

^ 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  1. Стоимость всех поручаемых ПОДРЯДЧИКУ работ является твердой, определяется на основании утвержденной сметной документации (приложение № ) с учетом снижения и составляет_______ _____________ рублей __ коп, в том числе НДС 18% рублей коп.

  2. Оплата за работы, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, производится на основании акта приемки-сдачи выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА: 80% в течение 10 дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ и 20% после прохождения экспертизы и представления ПОДРЯДЧИКОМ при необходимости дополнительной информации экспертной организации, в течение 10 дней с момента получения заключения экспертизы.

^ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

3.1. ПОДРЯДЧИК обязуется:

3.1.1. Оформить допуск в коллектор в соответствии с Инструкцией о порядке производства работ и допуска в коллекторы ЗАКАЗЧИКА, утвержденной приказом ЗАКАЗЧИКА от 20.01.2010 г. № 11.

3.1.2. Подготовить и утвердить у ЗАКАЗЧИКА задание на проектирование.

3.1.3. Выполнить своими силами и средствами все работы, предусмотренные п. 1.1. настоящего Договора, согласно техническому заданию и заданию на проектирование в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать ЗАКАЗЧИКУ ПСД, согласованную в соответствующих согласующих организациях.

3.1.4. Устранить в согласованные Сторонами сроки и за свой счет недоделки, допущенные ПОДРЯДЧИКОМ, выявленные в ходе осуществления контроля ЗАКАЗЧИКОМ, в процессе приемки выполненных работ или при проведении работ в соответствии с проектом.

3.1.5. Немедленно известить ЗАКАЗЧИКА и приостановить выполнение работ, если в процессе их выполнения выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ.

3.1.6. ПОДРЯДЧИК гарантирует, что передаваемая документация не нарушает права третьих лиц.

3.2. ПОДРЯДЧИК вправе:

3.2.1. По согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ вносить изменения в техническое задание и задание на проектирование, направленные на оптимизацию затрат и не ухудшающие качество работ по Договору.

3.2.2. По согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ сдать выполненные работы досрочно.


^ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1. ЗАКАЗЧИК обязуется:

4.1.1. Передать ПОДРЯДЧИКУ техническое задание (Приложение № 1), а также всю необходимую для организации и производства работ документацию.

4.1.2. Назначить ответственное лицо, обеспечивающее технический надзор и контроль за качеством выполняемых работ.

4.1.3. Производить своевременную приемку выполненных работ, сдачу проектно-сметной документации в экспертизу в порядке, установленном настоящим Договором.

4.1.4. Осуществлять оплату выполненных ПОДРЯДЧИКОМ работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2. ЗАКАЗЧИК вправе приостановить производство работ в случаях:

- осуществления их с отступлением от технического задания и задания на проектирование, иных действующих нормативно-технических документов;

- аннулирования свидетельства СРО ПОДРЯДЧИКА на право выполнения подрядных работ, обусловленных настоящим Договором.

4.3. В случае непринятия ПОДРЯДЧИКОМ мер по оформлению Свидетельства в срок, согласованный Сторонами, или уклонения ПОДРЯДЧИКА от подписания Соглашения о порядке дальнейшего выполнения работ ЗАКАЗЧИК вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке с уведомлением об этом ПОДРЯДЧИКА за 5 дней.


^ 5. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. ЗАКАЗЧИК назначает своего представителя, который от его имени и совместно с ПОДРЯДЧИКОМ осуществляет приемку выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством.

5.2. При завершении проектных работ ПОДРЯДЧИК извещает об этом ЗАКАЗЧИКА и предоставляет ему акт сдачи-приемки проектной продукции с приложением комплектов технической документации по Договору в целом. Состав проектной документации должен соответствовать требованиям задания на проектирование, СНиП и других нормативных документов РФ и Правительства Москвы в части состава, содержания и оформления проектной документации.

5.3. Приемка проектной продукции осуществляется ЗАКАЗЧИКОМ в течение 15 календарных дней с даты получения от ПОДРЯДЧИКА извещения и документов, указанных в п. 5.2. Договора.

5.4. В случае, если ЗАКАЗЧИКОМ будут обнаружены при приемке или в процессе выполнения работ по проекту некачественно выполненные работы, то ПОДРЯДЧИК в 10-ти дневный срок с момента получения сообщения ЗАКАЗЧИКА своими силами и за свой счет обязан переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении ПОДРЯДЧИКОМ вышеперечисленных требований ЗАКАЗЧИК вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет ПОДРЯДЧИКА.

5.5. При отказе ПОДРЯДЧИКА от составления или подписания акта обнаруженных дефектов ЗАКАЗЧИК составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок в одностороннем порядке, что не исключает права Сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

^ 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. ПОДРЯДЧИК гарантирует надлежащее качество выполненных работ, соответствие их требованиям нормативных документов РФ, техническому заданию и заданию на проектирование.

6.2. ПОДРЯДЧИК за свой счет обязуется устранить все недостатки, обнаруженные при приемке ЗАКАЗЧИКОМ проектных работ или при проведении экспертизы проектной документации, а также недостатки, обнаруженные при осуществлении работ по проекту (включая замечания по объемам выполняемых работ по проекту) в течение 10 (десяти) дней с момента получения замечаний от Заказчика.


^ 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. ПОДРЯДЧИК несет полную ответственность за сохранность имущества, переданного ему ЗАКАЗЧИКОМ.

7.3. ПОДРЯДЧИК несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, а также результатов выполненной работы до передачи ЗАКАЗЧИКУ.

7.4. ПОДРЯДЧИК несёт ответственность перед ЗАКАЗЧИКОМ за допущенные отступления от технического задания, задания на проектирования и требований, предусмотренных в Договоре, а также за нарушения обязательных для него строительных норм и правил.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора, а также, если эти обстоятельства непреодолимой силы произошли во время выполнения работ (форс-мажор).

В этом случае соответствующая Сторона Договора должна незамедлительно сообщить о наступлении форс-мажорных обстоятельств другой Стороне и разрешить с ней вопросы дальнейшего исполнения Договора в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

В случае неизвещения Сторона лишается права ссылки на действие обстоятельств непреодолимой силы как основание освобождения от ответственности.

7.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору ПОДРЯДЧИК уплачивает ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств.


^ 8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА


8.1. Принять к сведению, что ПОДРЯДЧИК внес обеспечение исполнения Договора на сумму ___________________ рублей, что составляет 10% от Цены Договора, в форме ______ (указывается форма, в которой предоставлено обеспечение исполнения Договора: безотзывная банковская гарантия, выданная банком (указываются ее реквизиты, сумма на которую она выдана, и срок действия), либо внесение денежных средств на счет Заказчика). Обеспечение исполнения Договора должно действовать на весь период выполнения работ по Договоры.

8.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение ПОДРЯДЧИКОМ его обязательств по Договору, ПОДРЯДЧИК обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало действовать, предоставить ЗАКАЗЧИКУ иное (новое) надлежащее обеспечение Договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в п.8.1. Договора.

8.3. Уплата ПОДРЯДЧИКОМ неустойки или применение иной формы ответственности, удержания из обеспечения Договора, не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.

8.4. Денежные средства, перечисленные ПОДРЯДЧИКОМ в счет обеспечения исполнения Договора подлежат возврату ПОДРЯДЧИКУ ЗАКАЗЧИКОМ в течение 5 рабочих дней с момента получения положительного заключения экспертизы, за исключением случаев удержания из обеспечения при неисполнении ПОДРЯДЧИКОМ своих обязательств по Договору.


^ 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме.

9.3. Все документы, подписанные Сторонами в процессе исполнения настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью.

9.4. ЗАКАЗЧИК вправе расторгнуть Договор, с предупреждением о своем намерении за 15 дней, в случаях:

- систематического несоблюдения ПОДРЯДЧИКОМ требований по качеству работ и сроков выполнения работ;

- аннулирования свидетельства ПОДРЯДЧИКА на деятельность, предусмотренную Договором, либо актов государственных органов, принятых в рамках действующего законодательства, лишающих ПОДРЯДЧИКА права на производство работ.

9.5. ПОДРЯДЧИК вправе расторгнуть Договор, с предупреждением о своем намерении за 15 дней, в случаях:

- остановки ЗАКАЗЧИКОМ выполнения работ по причинам, не зависящим от ПОДРЯДЧИКА, на срок, превышающий 30 дней.

9.6. Споры, возникшие между Сторонами и не урегулированные соглашением Сторон, в том числе споры по внесению изменений в Договор, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

9.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по одному для каждой из Сторон.


^ 10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


10.1.ЗАКАЗЧИК: ГУП «Москоллектор» ИНН 7708000882/ КПП 774850001

Адрес: 129010, г. Москва, 1-й Коптельский пер., д. 14-16, стр.4

Р/с: 40602810938090102349 в ОАО «Сбербанк России»

Корр. счет: 30101810400000000225 БИК 044525225

^ ОКПО 11298758 ОКОГУ 23260 ОКАТО 45286565000 ОГРН 1027700385008

тел. 975-30-34


10.2. ПОДРЯДЧИК:


ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК:




Генеральный директор




ГУП «Москоллектор»







______________________

_________________ Г.Н.Мосин

М.п. М.п.


Приложение __ к договору от _________ №____

График

производства работ

(образец заполнения по лотам 1,2)



№ п/п

Наименование работ

Дата начала

Дата окончания

Примечание

1

Оформление допуска на объект










2

Проведение совместно с Заказчиком предпроектного обследования с составлением акта обследования










3

Подготовка и утверждение у Заказчика задания на проектирование










4

Выполнение проекта, с согласованиями у заинтересованных организаций










5

Представление проектно-сметной документации на согласование и утверждение в ГУП «Москоллектор»







не более 30 дней


Заказчик Подрядчик


Примечание:

1. В графе «Наименование работ» указываются работы укрупнено.

2. В колонках «Дата начала» и «Дата окончания» указываются сроки, суммарно не превышающие предложения претендента по срокам выполнения работ.

3. При необходимости, в колонке «Наименование работ» могут быть указаны и другие работы выполняемые проектировщиком при выполнении Договора.

5. Срок, указанный в п. 5 предложения о сроках (периодах) выполнения работ не учтен в п.3 Информационной карты конкурса и не может быть уменьшен претендентом в конкурсной заявке.


Проект для лота №3

ДОГОВОР № _________


г. Москва «____»___________ 2011 г.


Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации коммуникационных коллекторов "Москоллектор", именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Генерального директора Мосина Г.Н., действующего на основании Устава с одной стороны, и________________, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице _, действующего на основании , с другой стороны, в соответствии с решением конкурсной комиссии (протокол от «___» __________ 2011г. № _________), заключили настоящий Договор:

^ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА


1.1. ЗАКАЗЧИК поручает и оплачивает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства по выполнению комплекса работ по разработке и согласованию проектно-сметной документации, получению разрешения на проведение работ и сопровождению приемки и оформления работ по перепланировке и переустройству помещений диспетчерского пункта по адресу: г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 12, стр.1 (именуемых в дальнейшем Объект) согласно требованиям Технического задания (Приложение №1), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора, в том числе по выполнению следующих работ:

1.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет свидетельство СРО № ________ от «___» _________20___г. выданное ________________________ на право выполнения работ, обусловленных настоящим Договором, копия которого прилагается к Договору.

1.3. Сроки выполнения работ определяются Графиком производства работ (Приложение № 2), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.


^ 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА


2.1. ЗАКАЗЧИК обязуется:

2.1.1. Передать ИСПОЛНИТЕЛЮ Техническое задание, а также всю необходимую для организации и производства работ информацию и техническую документацию.

2.1.2. Назначить ответственное лицо, обеспечивающее контроль за полнотой и качеством выполняемых работ по Договору.

2.1.3. Производить своевременную приемку и оплату выполненных ИСПОЛНИТЕЛЕМ работ в порядке, установленном настоящим Договором.

2.1.4. Производить своевременную оплату представленных ИСПОЛНИТЕЛЕМ счетов БТИ и согласующих организаций, выставленных на имя ЗАКАЗЧИКА.

2.1.5. Возместить ИСПОЛНИТЕЛЮ дополнительные расходы, вызванные изменением Технического задания и/или исходных данных вследствие обстоятельств, не зависящих от ИСПОЛНИТЕЛЯ.

2.2. ЗАКАЗЧИК вправе приостановить производство работ в случае осуществления их с отступлением от Технического задания.

2.3. При уклонении ИСПОЛНИТЕЛЯ от подписания Соглашения о порядке дальнейшего выполнения работ в случаях, предусмотренных п.п. 2.2 и 3.1.5 настоящего Договора, ЗАКАЗЧИК вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке с уведомлением об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ за 5 (Пять) рабочих дней.


^ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ


3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:

3.1.1. Подготовить и утвердить у ЗАКАЗЧИКА задание на проектирование.

3.1.2. Уведомлять ЗАКАЗЧИКА не менее, чем за 3 (Три) рабочих дня о перечне документов, которые необходимо представить ИСПОЛНИТЕЛЮ для выполнения дальнейших этапов работ.

3.1.3. Выполнить своими силами и средствами все работы согласно Техническому заданию и заданию на проектирование в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать ЗАКАЗЧИКУ работы, предусмотренные п. 1.1. настоящего Договора, выполненные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Строительных Норм и Правил (СНИП), Санитарных Правил и Норм (СанПиН) и других нормативных актов.

3.1.4. Передать ЗАКАЗЧИКУ исполнительную документацию по выполненным работам.

3.1.5. Немедленно известить ЗАКАЗЧИКА и приостановить выполнение работ, если в процессе их выполнения выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ.

3.1.6. Не разглашать конфиденциальную информацию и данные, предоставленные ЗАКАЗЧИКОМ в связи с исполнением настоящего Договора (кроме информации общедоступного характера).

3.1.7. ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует, что передаваемая документация не нарушает права третьих лиц.

3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе:

3.2.1. По согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ вносить изменения в Техническое задание и задание на проектирование, направленные на оптимизацию затрат и не ухудшающие качество выполнения работ по настоящему Договору.

3.2.2. По согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ сдать выполненные работы досрочно.


^ 4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ


4.1. Стоимость предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора работ (Цена Договора) является твердой, и с учетом снижения составляет ______ руб. (___________________ руб. ________ коп.), в том числе НДС 18 % - ________ руб. (Приложение №3).

4.2. Оплата производится путём перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя согласно Графику расчётов по договору (Приложение №4), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.3. Окончательный расчет за выполненные по настоящему Договору работы производится на основании подписанного Сторонами Акта сдачи- приемки выполненных работ по Договору и выставленных ИСПОЛНИТЕЛЕМ расчетных документов, включая счет-фактуру.

4.4. ЗАКАЗЧИК обязуется подписать Акт сдачи- приемки выполненных работ по Договору в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его представления ИСПОЛНИТЕЛЕМ или направить в указанный срок ИСПОЛНИТЕЛЮ обоснованные возражения по Акту.

Выявленные при приемке работ по Договору недостатки устраняются за счет ИСПОЛНИТЕЛЯ в согласованные Сторонами сроки.

4.5. Оплата услуг БТИ и согласующих инстанциях осуществляется ЗАКАЗЧИКОМ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления данными организациями счетов в адрес ЗАКАЗЧИКА.


2726169926869268.html
2726228874183756.html
2726393493114413.html
2726458600460533.html
2726506838106900.html